QQ交流不停　加工方案不定

---

　　通讯员　陈艳艳　张熠案情回放：
　　2012年9月10日，胡某与某儿童用品公司签订了一份订货合同，约定由胡某付给儿童用品公司定金2.5万元，儿童用品公司收到定金后40天交货。3天后，胡某将定金打到了对方账户，儿童用品公司便开始积极采购原料。在约定交货期间，双方一直通过QQ讨论配色及布料的问题，但胡某始终未作出最后的决定。
　　交货期到了，因配色和布料无法确定，儿童用品公司没有开工，当然也无法按期交货。但万万没想到的是，胡某将儿童用品公司告上了法庭，要求被告解除合同并双倍返还定金。对此，儿童用品公司提出反诉，要求不予返还定金，并由对方承担案件所有的诉讼费用。
　　庭审中，原告提交了订货合同，以证明被告逾期交货。被告则提交了QQ聊天记录一份，显示超过交货日期后，双方仍在为颜色及布料问题进行交流。双方互不相让，都认为是对方违约在先。
　　近日，法院经审理判决驳回了原告的诉讼请求。
　　法官说法：在定作合同中，定作人有协助承揽人完成承揽工作的义务，原告胡某作为定作人，应当向被告确定产品配色和布料的最终方案，以便被告能够组织生产。
　　而据被告提供的QQ聊天记录显示，超过交货日期之后，双方对产品方案仍在进行沟通，虽然双方均认可对交货期限进行了适当的延迟，但原告并未提供其确定最终方案的证据。因此，原告违反了定作人应当尽到的协助义务，构成违约，按照合同法的定金罚则，原告无权要求返还定金。